C******* G*******
ReclamantS* S**************** S**
PârâtAdmite în parte cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta, având ca obiect pretenţii. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 19.000 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor neefectuate din contractului de prestări servicii nr. 12/15.10.2019 încheiat între părţi. Obligă pârâta la plata către reclamantă a penalită?ilor contractuale de întârziere în efectuarea lucrărilor de construcţie, în cuantum de 23.940 lei (1% pe zi de întârziere x 126 zile, ce calculează în raport de suma de 19.000 lei, începând cu data de 27.10.2020 şi până la 01.03.2021, data estimată a efectuării lucrărilor restante de către reclamant pe cont propriu). Respinge în rest, pretenţiile reclamantului, ca neîntemeiate. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 5357 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 2.357 lei constând în taxa judiciară de timbru datorată în cauză în limita admiterii ac?iunii, iar suma de 3.000 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Vaslui sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23.09.2021.
Hotarare 1993/2021 din 23.09.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 23.09.2021, pentru când, soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.09.2021Amână cauza la 07.09.2021, ora 11.30, pentru administrare probe.
Incheiere de sedinta din 25.05.2021