M********* B********* P*** P***** G******
Apelant PârâtC******* S***** - S******** C******* S**** T***** S******** B******** Î* N*** P****** Ş* Î* C******* D* L**** A* A******** C******** S************* S****** B************** I******** S******* W******* I**** S************ S***
Apelant ReclamantRespinge apelul reclamantei pârâte. Admite apelul pârâtei reclamante. Schimbă în parte sentinţa civilă, în sensul că dispune rezilierea judiciară a contractului nr.731/2013, obligă reclamanta pârâtă la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,04%, ce se vor calcula la valoarea contractului, de la data de 20.10.2021 şi până la 16.11.2022, obligă reclamanta să predea documentaţia prevăzută de lege pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv pentru realizarea recepţiilor parţiale, pe elementele de construcţie finalizate, înlătură dispoziţia privind obligarea reclamantei la predarea situaţiei de lucrări şi a documentaţiei justificative pentru lucrările efectuate în valoare de 9.433.242,31 lei şi a referatelor de specialitate. Definitivă.
Hotarare 1713/2022 din 16.11.2022Amână pronunţarea la 16.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.11.2022Amână pronunţarea la data de 14.11.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.10.2022În vederea soluţionării cererii de reexaminare
Incheiere de sedinta din 03.10.2022Respinge cererea pentru acordarea facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru. Cu cerere de reexaminare în 5 zile de la data comunicării încheierii.
Incheiere de sedinta din 12.09.2022Admite excepţia prematurităţii. Respinge cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru ca prematur formulată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.08.2022.
Incheiere de sedinta din 10.08.2022