S* C***** S******** S**
ReclamantS* D***** D****** C******** S**
PârâtAdmite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CS SRL, în contradictoriu cu pârâta SC DDC SRL, şi în consecinţă: Dispune rezolu?iunea contractului de execuţie lucrări nr. 256/01.04.2021 încheiat între părţi. Obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 41.798 lei primită cu titlu de avans. Obligă pârâta să achite reclamantei penalităţi de întârziere în cuantum de 0,3%/zi aferentă valorii lucrărilor care ar fi urmat să fie executate, conform art. 7.5. din contractul de execuţie lucrări nr. 256/01.04.2021, începând cu data de 01.08.2021 până la achitarea integrală a debitului restant. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 3.310,33 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Ludu?. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 26 ianuarie 2023.
Hotarare 32/2023 din 26.01.2023Din lipsă de timp pentru a delibera în prezenta cauză, va amâna pronunţarea la data de 26 ianuarie 2023, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alineat 2 Cod procedură civilă.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.01.2023Repune cauza pe rol. Stabileste termen de judecată la data de 12.01.2023.
Incheiere de sedinta din 06.12.2022Din lipsă de timp pentru a delibera în prezenta cauză, va amâna pronunţarea la data de 06 decembrie 2022, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alineat 2 Cod procedură civilă.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.11.2022Repune cauza pe rol.
Incheiere de sedinta din 13.10.2022Din lipsă de timp pentru a delibera în prezenta cauză, va amâna pronunţarea la data de 13 octombrie 2022, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alineat 2 Cod procedură civilă.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.09.2022Amână cauza.
Incheiere de sedinta din 16.06.2022