D** D***** C****** S**
ContestatorR********* S***** A************ S****** N******** A**************
DebitorB** B******* R************ S*** - A************ J******* A* D********* R********* S*
IntimatF******* C********* S*** - A************ J******* A* D********* R********* S*
IntimatE*** I**** S******* A************ J******* A* D********* R********* S*
LichidatorAdmite contestaţia la tabelul preliminar, formulată de contestatoarea DLM DIVERS CONCEPT S.R.L., în contradictoriu cu intimaţii ROMELECTRO S.A., prin administrator special Nicolescu Andrei Cristian şi cu administratorul judiciar EURO INSOL S.P.R.L. Dispune înscrierea creditoarei DLM DIVERS CONCEPT S.R.L. în tabelul creanţelor debitoarei ROMELECTRO S.A., cu o creanţă în valoare totală de 1.809.532,58 lei, reprezentând creanţă pură şi simplă, cu drept de vot, în sensul modificării valorii creanţei înscrise în tabel drept creanţă chirografară cu ordinea de preferinţă prevăzută la art. 161, pct. 8 din Legea nr. 85/2014 de la suma de 1.259.598,49 lei, la suma de 1.809.532,58 lei, prin înscrierea în totalitate a creanţei reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la data deschiderii procedurii, în sumă totală de 733.576,58 lei. Obligă intimata debitoare la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2380 lei, reprezentând onorariu avocaţial. Ia act că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.12.2022.
Hotarare 5751/2022 din 09.12.2022Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ. amână pronunţarea la data de 09.12.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 29.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.11.2022Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 29.11.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 22.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.11.2022În baza art. 400 Cod proc. civ., dispune repunerea cauzei pe rol, în vederea suplimentării probatoriului. Acordă termen cauzei la data de 22.11.2022, ora 11:30, în şedinţă publică, pentru când dispune citarea părţilor prin intermediul Codului de procedură civilă şi prin B.P.I. Contestatoarea şi intimaţii vor fi citaţi cu menţiunea de a transmite, până la termenul acordat în cauză, precizări din care să rezulte, pentru lucrările inserate în cuprinsul fiecărei facturi fiscale din valoarea căreia s-a procedat la reţinerea garanţiei de bună execuţie- astfel cum acestea sunt enumerate în centralizatorul privind calculul penalităţilor aferente garanţiei de bună execuţie prezentat de către contestatoare, dacă s-a procedat la încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi/sau la încheierea procesului-verbal de punere în funcţiune, dacă pentru lucrările vizate a fost încheiat la momentul atingerii tuturor parametrilor contractaţi proces-verbal de punere în funcţiune, în sensul art. 15.5 din contractul de execuţie lucrări şi furnizare de produse nr. 7613 din data de 11.10.2017 şi dacă pentru lucrările pentru care a fost reţinută garanţie de bună execuţie şi pentru care contestatoarea a procedat la calcularea penalităţilor de întârziere la valoarea de 30% plătibilă la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, a fost încheiat proces-verbal de recepţie finală, cu ataşarea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a proceselor-verbale menţionate. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată azi, 26.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.
Incheiere de sedinta din 26.10.2022Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 26.10.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 18.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.10.2022Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 18.10.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 04.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.10.2022Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin 1 C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 04.10.2022. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 27.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.09.2022