G***** T*********** S*****
ReclamantC******* A******* S***
PârâtAdmite în parte acţiunea reclamantei Geiger Transilvania SRL, având CUI 8844358 şi J26/1142/2004, în calitate de lider al Asocierii Geiger Transilvania SRL – Lasprom SRL, cu sediul în comuna Cristeşti, sat Cristeşti, str. Geiger nr. 1/E, jud. Mureş, cu adresa de corespondenţă electronică: [email protected], prin reprezentant legal – administrator dl. Attila Csongvay, prin reprezentant convenţional d-na av. Didina Ugrai din cadrul Cabinet Avocat Mihalache Victor Daniel în contradictoriu cu pârâta Compania Aquaserv SA, având CUI 10755074 şi J26/464/1998, cu sediul în Târgu-Mureş, str. Kos Karoly nr. 1, jud. Mureş, prin reprezentant legal dl. Bakos Levente Attila, având ca obiect acţiune în executare contract conform Legii nr. 101/2016. Dispune obligarea pârâtei la încheierea cu reclamanta a unui Act Adiţional la Contractul Sectorial de Lucrări nr. 2671/16.04.2018 – MS -SG&CS-RB-03/R Sighişoara/Cristuru Secuiesc – Reabilitate conducte de aducţiune, extindere reţele de apă potabilă şi canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare, având ca obiect ajustarea preţului contractului ca urmare a intrării în vigoare a dispoziţiilor OUG nr. 114/2018 privind majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru domeniul construcţiilor, conform devizelor de lucrări începând cu ianuarie 2019 şi până la finalizarea contractului. Dispune obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 352.008,32 de lei la care se adaugă TVA, reprezentând costuri suplimentare calculate cu titlu de diferenţă costuri manoperă (ajustare preţ contract) ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru domeniul construcţiilor, cu privire la Contractul Sectorial de Lucrări nr. 2671/16.04.2018, începând cu ianuarie 2019 şi până la finalizarea contractului. Dispune obligarea pârâtei la plata în favoarea reclamantei a penalităţilor de întârziere calculate potrivit prevederilor contractuale: dobânda legală penalizatoare+8pp, asupra debitului principal în cuantum de 352.008,32 de lei începând cu data de 09.06.2021 şi până la plata integrală a debitului principal datorat. Admite în parte cererea accesorie având ca obiect plata cheltuielilor de judecată aferente judecăţii în primă instanţă şi dispune obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 8.051,16 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru, precum şi a sumei de 15.000 de lei cu titlu de onorariu avocaţial, astfel cum a fost diminuat. Numai cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Mureş. Pronunţată în condiţiile art. 396 Cod procedură civilă, astăzi 19.09.2022.
Hotarare 109/2022 din 19.09.2022Amână pronunţarea hotărârii cu în cauză pe data de 19/09/2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art.396 pct.2 Cod procedură civilă
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.09.2022Respinge excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu de către instanţă. Stabileşte termen în continuarea cercetării judecătoreşti pentru data de 08 septembrie 2022, părţile urmând a fi citate cu menţiunea că se vor pune în discuţie solicitările în probaţiune. Pronunţată în şedinţa publică conform art. 402 Cod procedură civilă în data de 24 iunie 2022.
Incheiere de sedinta din 24.06.2022Din lipsă de timp pentru deliberare amână pronun?area asupra excep?ţiei de necompetenţă pe data de 24.06.2022,soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art.396 pct.2 Cod procedură civilă.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.06.2022Amână pronunţarea asupra excepţiei de necompetenţă invocată din oficiu pe data de 16.06.2022 , soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art.396 pct.2 Cod procedură civilă
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.06.2022