S* K*** G**** C******** S** - C* S***** A***
ReclamantS* C******* D* A** O***** S***
PârâtY** M********* G*** O******* M***** I***** B********* R*********** M********* I****** I****** P******** D****** S***** V* T****** L****** S****** (******
PârâtAdmite cererea de completare a dispozitivului sentinţei nr.3317/CA/15.11.2017 pronunţată în dosarul nr.3793/111/2017, formulată de reclamanta SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL – în insolvenţă, cu citarea pârâtei SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA şi în consecinţă: Completează dispozitivul sentinţei nr.3317/CA/15.11.2017 pronunţată în dosarul nr.3793/111/2017, în sensul că: Obligă pârâta SC Compania de Apă Oradea SA să achite reclamantei SC Kiat Group Construct SRL – în insolvenţă, penalităţi de întârziere în procent de 0,1% pe zi, aferente sumei de 221.924,22 lei +TVA, reprezentând valoarea parţială a facturii nr.952/30.12.2016, admisă de instanţă, calculate de la data scadenţei debitului principal şi până la achitarea efectivă. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 19.02.2018.
Hotarare 406/2018 din 19.02.2018Admite în parte cererea formulată de reclamanta SC Kiat Group Construct SRL în contradictoriu cu pârâta SC Compania de Apă Oradea SA. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 221.924,22 lei+TVA, reprezentând valoarea parţială a facturii nr. 952/30.12.2016, constând în valoarea lucrărilor conform certificatului de plată nr. 4, după scăderea penalităţilor şi reţinerilor prevăzute la lit. a, c şi d din certificatul de plată anterior menţionat. Respinge ca inadmisibil capătul doi al cererii deduse judecăţii, privitor la contravaloarea lucrărilor şi cantităţilor aferente articolului D-10-01 din lista de cantităţi prevăzută în Acordul contractual nr. 10381/27.03.2015. Anulează ca netimbrată cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă reconvenţională SC Compania de Apă Oradea SA în contradictoriu cu pârâtele reconvenţionale SC Kiat Group Construct SRL şi Yma Madencilik Gida Otomotiv Makina Inşaat Bilgisayar Reklamcilik Matbacilik Ithalat Ihracat Pazarlama Dagitim Sanayi Ve Tigaret Limited Sireketi. Obligă reclamanta să achite pârâtei cheltuieli de judecată în cuantum de 7500 lei, reprezentând onorariu avocaţial parţial, cu aplicabilitatea art. 453 alin. 2 C.pr. civ. Ia act de precizarea reclamantei privitoare la solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.11.2017 .
Hotarare 3317/2017 din 15.11.2017În vederea deliberării amână pronuntarea la data de 15.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.11.2017În vederea deliberării si pentru a da posibilitate părtilor să depună la dosar concluzii scrise amână pronuntarea la data de 10.11.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.11.2017Pentru a da posibilitate reclamantei să se pronunte asupra înscrisurilor depuse la dosar de către pârâta Compania de Apă Oradea SA,
Incheiere de sedinta din 09.10.2017administrarea unor probe suplimentare
Incheiere de sedinta din 11.09.2017Pentru a se comunica cererea reconventională cu Y** M********* G*** O******* M***** I***** B********* R*********** M********* I****** I****** P******** D****** S***** V* T****** L****** S****** (******
Incheiere de sedinta din 26.06.2017Admite în parte cererea de acordare a facilităţii la plata taxei judiciare de timbru, formulată de reclamanta SC Kiat Group Construct SRL , în dosarul nr. 3793/111/2017 al Tribunalului Bihor. Încuviinţează plata eşalonată a taxei judiciare de timbru în cuantum total de 18421,92 lei, în 10 rate lunare a câte 1842,192 lei fiecare, care se vor plăti până în ultima zi a fiecărei luni, începând cu luna iunie 2017 şi până în luna martie 2018. Pune în vedere reclamantei să facă dovada achitării eşalonate a taxei judiciare de timbru. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bihor Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi 19.06.2017.
Incheiere de sedinta din 19.06.2017